Татьяна Григорьева - #cделаноВЕСТИМО: Юридические инструкции для юристов. Образцы договоров и судебных документов

– Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены выполненных Работ;

– Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляются выполненные Работы по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, акты приема-передачи выполненных работ, и т.д.);

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом, заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия представителей и платежеспособность, а так же иные документы, относящиеся к выполнению Работ по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

– сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов и сборов, об уплате пени и штрафа;

– сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Работы у Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем пункте условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-ти дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Работ в случае, если такая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать.

Стороны не несут ответственности за любые косвенные убытки, в том числе за упущенную выгоду.

В случае неоплаты работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы.

В случае нарушения срока выполнения работ/ выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней от даты ее получения другой Стороной.

В случае, если спор не будет урегулирован в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты отправления первой претензии, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Истца.

В случае, возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, для которой создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает ссылающуюся на них Сторону права ссылаться на них с целью освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено региональными подразделениями ТПП РФ.

Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных обстоятельств, переносится на срок действия таких обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны приступят к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае, если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к согласию, то любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а также информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение действия данного договора.

Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами России для Заказчика и для Подрядчика, обладает полными правами и полномочиями на владение, пользование и распоряжение своей собственностью и на ведение соответствующей деловой активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора.

Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному договору.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия Договора.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.